工期索赔报告范文(工期索赔报告范文)
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
工期索赔报告范文(工期索赔报告范文)
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
大家好!今天讓小編來大家介紹下關于工期索賠報告范文(工期索賠報告范文)的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
文章目錄列表:
- 遇到涉及停工的項目,如何進行施工索賠?
- 索賠申請表監理怎么寫
- 工程施工索賠報告單的樣式
- 工程索賠報告范文
遇到涉及停工的項目,如何進行施工索賠?
一、停工索賠程序某工程于2016年3月20日承包商中標,合同總額:1.8億元,合同工期:2016年6月1日-2017年11月15日。
1、2016年6月1日開工
2、2016年12月5日因工程款不到位造成停工
停工時間11個月,屬于長期停工的范疇,停工是因為發包方無力支付工程款,致使合同無法繼續履行而造成的。這時,承包方有權要求發包方支付在合同終止前已完工程的人工、材料、機械設備的全部支出,并可要求發包方對各項管理費用、利息、保險費用等進行賠償。提交索賠時應遵循兩個原則,一是所發生的費用應是承包方履行合同所必須的和已經實際發生的;二是承包方不應由于停工的發生而額外受益或額外受損,即對實際損失進行賠償。
3、2017年10月26日,就恢復施工問題,業主與項目部召開會議
會議內容:本工程于2016年12月5日停工,經雙方協商決定于2017年10月30日恢復施工,為解決施工單位提出的停工損失,針對施工單位提出問題,雙方達成共識,確認如下:(1)因為工期延誤造成的鋼材購買價差,業主承諾給予補償,具體計算原則雙方協商;(2)因為工期延誤造成的預制場租賃時間增加而引起的租賃費增加,業主予以補償,補償時間及總額度雙方協商解決;(3)停工期間留守人員工資、大型設備增加的調遣費用、設備待用費用按實際發生支付;(4)停工期間發生的水電費用支出按實際發生支付;(5)因工程款延誤支付產生的貸款利息今后協商解決;(6)停工期間發生的臨建折舊另議;(7)停工期間施工單位增加的管理費另議。并定于2017年12月31日前具體確認各項的補償數額并簽訂補充協議。
4、2017年10月30日恢復施工
5、2017年12月4日項目部上報了停工損失索賠報告
由于材料價格上漲部分確認比較復雜,監理建議除材料價格上漲部分的其他費用先行上報,以便盡快確認。
6、承包商于2018年1月23日重新上報第一部分其他費用(除材料漲價部分)1413萬元,2018年6月1日上報第二部分材料上漲費用2542萬元。
7、2018年8月21上午、22日下午和23日上午召開停工損失費用審核會
除在設備怠工、人員怠工、預制場租賃費用問題上存在較大分歧外,基本達成一致意見(見以下表格)。
已經確認的停工損失和物價上漲費用明細
8、2018年9月18日上報《關于盡快確認停工有關事宜的》的報告,希望業主在2018年9月30日前確認停工有關事宜,如不能盡快解決,工程將會于2018年10月11日因工程款不到位造成停工。
二、停工損失計算方法
1、人員窩工、機械停置費用的計算
發包方對工程停工出具了有關人員、機械停置簽證的,人工窩工、機械停置費按簽證計算。雙方未做停工退場簽證的,可以根據施工組織設計及進退場報表等資料,確定停工時已施工的項目,根據施工內容數量確定需要的施工人數和機械設備的種類,機械數量可以從施工組織設計中查得。停工時間可按合同有關條款執行或由雙方協商確定。合同中未對停工時間進行約定,雙方又達不成協議的,目前對此類停工時間如何計算還沒有專門的規定。
本工程合同中未對停工損失進行約定,也沒有人員、機械設備的進退場紀錄,在停工損失的談判中承包方處于被動。資料、證據的收集很重要,在以后的類似工程中應引起重視。在索賠報告中,承包方觀點是施工機械在工地停工后,一直停放在工地上,其機械閑置費應從停工開始計至復工為止。目前業主同意部分補償,因沒有進退場紀錄,沒有支持性文件,該費用只可部分爭取。
2、根據約定已定購的材料、設備費用的計算
對于承包方已按合同約定訂貨的材料、設備,承包商應負責退貨或解除購貨合同,不能退還的貨款和貨物、解除定貨合同所發生的費用由業主承擔。
3、進度款利息的計算
承包商按合同的約定向監理工程師或業主代表按月提交已完工程量的報告,監理工程師或甲方代表收到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程量。確認計算結果14天內,業主應向承包方支付工程進度款。延付進度款可按月計算復利,延付進度款利息的計算時間應從確認計算結果后第15天開始,算至辦理結算形成結算報告的時間為止。在項目索賠報告中,申請賠償進度款利息321萬元。該費用有法有約有據,理應補償,但是考慮到業主的承受能力,該費用最終可能得不到補償,作為停工損失談判的一個籌碼。
4、臨時設施費補償計算
由于終止合同的工程已完工程結算款中所包含的臨時設施費,一般小于承包方的實際花費。因此,對工程完成比例不大的項目,臨時設施費補償,可通過清點現場承包方所建的臨時設施的實際投入減去工程結算中所含的臨時設施費求得。對于主體工程已經完成的,承包方所投入的臨時設施一般均已到位,這時臨時設施補償可通過以下算式進行計算:投標書中的直接費×臨時設施費率×中標通知書中規定的上浮或下浮比率-已完工程結算中所含的臨時設施費。在項目索賠報告中,因臨時設施花費金額較小,在停工損失談判中承包商主動放棄補償要求,作出讓步的姿態,以利于其他項目的索賠。
5、管理費的計算
從工程停工至承包方撤離工地,承包商可向發包方要求在此期間的現場管理費。
現場管理費的計算可由:
本工程直接費×現場管理費率÷合同工期×停工天數×折減系數。
工程直接費可按投標書中的直接費×中標通知書中規定的上浮(下浮)比率或直接費與工程含稅造價的比例×工程(概)預算造價確定。停工天數的確定同上述人工機械停置時間的確定。工地停工后,承包商投入的管理費用相對正常施工時少,因此應乘一個折減系數,該系數可參照有些省、市的經驗,按40%左右的比例計算。
6、看場費用
停工期間,承包商派人看管工地現場的,應參照同類人員社會平均工資水平計算看場期間的看場費用。
三、幾點心得體會
1、停工之后,承包商應在規定的時限內向發包方提出辦理停工補償協議,如果協議不成(或得不到發包商的有關答復),則在規定的期限內自動做好人員、機械的撤離工作,并作好記錄,以書面形式通知業主,以減少自身的損失,不要抱著我停工多長時間,業主就得補我多長時間人員、機械的停置損失的思想而盲目等待。本項目雖然沒有人員、機械的進退場紀錄,談判工作處于被動,但由于人員、機械撤場比較及時,停工造成的損失并不大。
2、停工之后,業主不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包商不能自行撤離施工現場的,建議承包方在合理的時間間隔內(一般為28天),定期向發包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求業主簽收、答復。本項目有停工及復工報告,對停工時間有明確的判斷,不存在停工時間不明確的問題。
3、停工期間,承、發雙方都應實事求是地做好停工期間的有關數據的記錄,最好能收錄有關的圖文資料,有必要的還可進行公證,以有利于日后的停工補償計算工作。
4、重視合同管理,合同管理在工程項目管理的實施過程中占有重要地位,是索賠成功的必要條件,不能脫離合同談索賠。全面、嚴格地履行合同是進行索賠的必要條件,同時,簽訂一個好的合同文本,既有利于合同的履行,也有利于為索賠提供依據,要盡可能地使合同文件規范化,使合同執行中始終有“法”可依。
相信經過以上的介紹,大家對遇到涉及停工的項目,如何進行施工索賠也是有了一定的認識。歡迎登陸中達咨詢,查詢更多相關信息。
更多關于工程/服務/采購類的標書代寫制作,提升中標率,您可以點擊底部官網客服免費咨詢:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
索賠申請表監理怎么寫
一、工程費用索賠申請表怎么寫工程名稱:
致: (監理單位)
根據施工合同條款第 條的規定,由于________________________________的原因,我方要求索賠金額(大寫)_____________________________,請予以批準。
索賠的詳細理由及經過:
索賠金額的計算:
附:證明材料
承包單位(章)__________
承包單位(章)__________
項目經理_____________
日 期_____________
二、工程索賠單的內容
一個完整的索賠報告單應包括如下內容:總論部分、根據部分(說明具有索賠的權利---索賠能否成立的關鍵,主要包括以下內容:索賠事件的發生情況、已遞交的索賠意向通知書、索賠事件的處理過程、索賠要求的合同根據、所附的證據資料)、計算部分、證據部分(索賠報告的重要組成部分)
前言敘述這個事件發生的經過以及為什么提出工程索賠,并提出索賠要求,例如人工費、材料費、工期費等等;索賠根據部分寫工程索賠的具體程序,工程索賠的具體程序,工程索賠的具體程序,工程索賠的具體程序;接下來是計算部分,包括索賠總額以及各單項的計算,并出現各個單項計算數據的依據以及對證據的情況說明。 三、工程索賠條件
索賠條件,又稱干擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件.通常承包商可以索賠的事件有:
1、發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失.
2、因工程變更(含設計變更,發包人提出的工程變更,監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成時間和費用的損失.
3、發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加.
4、發包人延期支付期限造成承包人的損失.
5、非承包人的原因導致工程的暫時停工.
6、物價上漲,法規變化及其他.
根據法律規定可以得知,工程索賠申請書的主要內容包括,工程的名稱、受理索賠者的全稱,索賠理由具體指出合同項下的違約事實及根據等方面的內容。以上便是我為您帶來的關于工程費用索賠申請表怎么寫的相關知識,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑問的可以學習有關的法律。
¥
5.9
百度文庫VIP限時優惠現在開通,立享6億+VIP內容
立即獲取
工程費用索賠申請表怎么寫
工程費用索賠申請表怎么寫
我們知道實踐中經常會出現拖欠工程款的情況,一般情況下當事人不會直接去法院起訴,而是先禮后兵,先向有關單位索賠,一般都會有一個申請書,也就是所謂的工程索賠申請書,下面我就帶大家一起來看一下工程費用索賠申請表怎么寫吧。
一、工程費用索賠申請表怎么寫
工程名稱:
致: (監理單位)
根據施工合同條款第 條的規定,由于________________________________的原因,我方要求索賠金額(大寫)_____________________________,請予以批準。
索賠的詳細理由及經過:
索賠金額的計算:
附:證明材料
承包單位(章)__________
承包單位(章)__________
項目經理_____________
日 期_____________
二、工程索賠單的內容
一個完整的索賠報告單應包括如下內容:總論部分、根據部分(說明具有索賠的權利---索賠能否成立的關鍵,主要包括以下內容:索賠事件的發生情況、已遞交的索賠意向通知書、索賠事件的處理過程、索賠要求的合同根據、所附的證據資料)、計算部分、證據部分(索賠報告的重要組成部分)
前言敘述這個事件發生的經過以及為什么提出工程索賠,并提出索賠要求,例如人工費、材料費、工期費等等;索賠根據部分寫工程索賠的具體程序,工程索賠的具體程序,工程索賠的具體程序,工程索賠的具體程序;接下來是計算部分,包括索賠總額以及各單項的計算,并出現各個單項計算數據的依據以及對證據的情況說明。 三、工程索賠條件
索賠條件,又稱干擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件.通常承包商可以索賠的事件有:
1、發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失.
2、因工程變更(含設計變更,發包人提出的工程變更,監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成時間和費用的損失.
3、發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加.
4、發包人延期支付期限造成承包人的損失.
5、非承包人的原因導致工程的暫時停工.
6、物價上漲,法規變化及其他.
根據法律規定可以得知,工程索賠申請書的主要內容包括,工程的名稱、受理索賠者的全稱,索賠理由具體指出合同項下的違約事實及根據等方面的內容。
工程施工索賠報告單的樣式
關于發包人引起暫停施工的索賠致:。。。。。監理公司 工程名稱:。。。。。。。。。 事件:
我方在完成各項開工準備后,經貴監理公司審核,向。。。。。。。業主遞交開工報告并得到批準,定于2011年7月1日開工。由于業主遲遲不能召開征地協調會,工程施工受到林業局管理人員和當地農民的阻撓,工程施工至今不能開展,另外我方沒有接到業主關于工期調整的通知,由此導致我方所有施工計劃必須重新調整,也導致我方的設備閑置、人員窩工、材料浪費(詳見《索賠金額計算書》)。 理由: 根據《送電線路輸電工程施工合同》條款2.5,發包人有義務向承包人提供施工場地;根據條款12.2,由于發包人原因引起的暫停施工造成工期延誤的,承包人有權要求發包人延長工期和增加費用,并支付合理利潤。
。。。。。。
2011年.。月。。日
工程索賠報告范文
《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)對索賠的時限、程序、依據的規定及提供索賠機會的條款
建設部和國家工商行政管理總局依據有關建設工程施工階段的法律、法規,結合建設工程施工的實際情況、并借鑒國際有關土木工程的施工合同文本,制定了《建設工程施工臺同(示范文本)》(GF-1999-0201)(以下簡稱《示范文本》)。《示范文本》的推行,為開展施工索賠創造了條件。
一、《示范文本》第二部分通用條款第36條專門制定了索賠條款
這個條款對索賠時限、索賠程序和索賠的依據都作出了嚴格的約定。在履行合同時,必須予以足夠的重視。現全文抄錄如下:
36.索賠
36.1當一方向另一方提出索賠時,要有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有效證據。
36.2發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況,造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失,承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠:
(1)索賠事件發生后28天內,向工程師發出索賠意向通知;
(2)發出索賠意向通知后28天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;
(3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后,于28天內給予答復,或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;
(4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后28天內未予答復或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經認可;
(5)當該索賠事件持續進行時,承包人應當階段性向工程師發出索賠意向,在索賠事件終了后28天內,向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與(3)、(4)規定相同。
36.3承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤,給發包人造成經濟損失,發包人可按36.2款確定的時限向承包人提出索賠。
從上述內容足以說明證據是索賠的關鍵。證據不足或沒有證據,索賠是不能成立的。證據是在施工過程中,也就是合同履行中產生的,常見的可以索賠的證據除合同文本外有如下多種:
l.投標文件。投標文件是組成施工合同的重要部分,其內容包括承發包雙方的要約和承諾,在索賠要求中可以直接作為證據;
2.會議紀要。在施工過程中發包人、承包人、監理人及有關方面針對工程召開的一切會議的紀要。但紀要要經過參與會議的各方簽認,或由發包人或其代理人簽章發給承包企業才有法律效力;
3.往來信件。合同雙方的往來信件,特別是對承包企業提出問題的答復信或認可信等;
4.指令或通知。發包人駐工地代表或監理工程師發出的各種指令、通知,包括工程設計變更、工程暫停等指令;
5.施工組織設計。這是指包括施工進度計劃在內,并經發包人駐工地代表或監理工程師批準的施工組織設計或施工方案;
6.施工現場的各種記錄。如施工記錄、施工日報、工長日記、檢查人員日記或記錄,以及經發包人駐工地代表或監理工程師簽認的工程中停電、停水、停氣和道路封閉、開通記錄或證明等;
7.工程照片。這是指注明日期,可以直觀的工程照片;
8.氣象資料。現場每日天氣狀況記錄。請發包人駐工地代表或監理工程師簽證的氣象記錄;
9.各種驗收報告。如隱蔽工程驗收報告、中間驗收工程報告、材料實施報告以及設備開箱驗收報告等:
10.建筑材料的采購、運輸、保管和使用等方面的原始憑證;
11.政府主管工程造價部門發布的材料價格信息、調整造價的方法和指數等;
12.各種可以公開的成本和會計資料;
13.國家發布的法律、法令和政策文件,特別是涉及工程索賠的各類文件,一定要注意積累。
在索賠管理中,除了及時提出和注意收集證據外,還要保證提出的索賠報告的真實性、全面性和證據的法律效力。采取擺事實、講道理,利用公關手段,力爭索賠成功。
二、《示范文本》提供索賠機會的條款
序號 條款 索賠的基礎、理由或權利 工期延長 費用增加
1 4 發包人要求承包人需要特殊保密的措施費,由發包人承擔 √
2 6.2 工程師指令錯誤發生的費用、給承包人造成的損失,由發包人承擔 √ √
3 7.3 因發包人原因,承包人在施工中采取的緊急措施,造成承包人費用增加 √ √
4 8.3 發包人未能完成其義務(9項工作),造成延誤,賠償承包人損失 √ √
5 12.2 發包人因其自身原因,推遲工作 √ √
6 12 因發包人原因暫停施工 √ √
7 13 工期延誤條款(7種情況) √ √
8 15 發包人要求工程部分或全部達到優良的標準 √ √
工程質量因發包人原因達不到約定條件 √ √
9 16 工程因工程師不正確糾正或其他非承包人原因造成的返工、修改 √ √
工程師影響施工正常進行的,如檢驗為合格,由發包人承擔追加合同價款 √ √
10 18 工程師要求重新檢驗,如工程合格,則工期延長,費用增加 √ √
11 19.5 由于設計原因試車達不到驗收要求,發包人負責修改設計 √ √
由于設備制造原因試車達不到驗收要求,且設備為發包人采購 √ √
12 23.3 合同價款調整款(4種情況) √ √
13 27.4 發包人供應材料、設備延誤或不合格 √ √
14 29.1 設計變更 √ √
15 39.3-(4)(5)(6) 不可抗力 √ √
16 43.2 工程施工發現地下障礙和文物而采取的保護措施 √ √
17 44.6 因發包人原因,解除合同,由發包人按合同支付已完工程價款和賠償承包人有關損失 √
以上就是小編對于工期索賠報告范文(工期索賠報告范文)問題和相關問題的解答了,工期索賠報告范文(工期索賠報告范文)的問題希望對你有用!
總結
以上是生活随笔為你收集整理的工期索赔报告范文(工期索赔报告范文)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 无人机话音通信配件在国内有没有SOFNG
- 下一篇: 中央转移支付首破十万亿+钱去哪儿了?